制定协议书也是为了让我们更好的维护自己的合法权益，其实协议书在我们平时的工作或学习中，会被经常使用到，品读360小编今天就为您带来了2022年还款协议书范本公司12篇，相信一定会对你有所帮助。
2022年还款协议书范本公司1
开发商: (以下简称甲方)
认购方: (以下简称乙方)
身份证护照(营业执照)号码: 通讯地址: 邮编: 联系电话: 、 2、 甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。
乙方于 20xx年xx月xx日购买甲方项目 幢 单元 室，总房款为人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元，已签订认筹协议并交纳定金 元(如果是认筹客户，出示有效认筹协议，认筹金自动转换为定金)，因个人原因导致无法按时交齐首期款，现乙方自愿申请首期款分期支付，具体付款方式如下： 20xx年xx月xx日，签订《商品房买卖合同》前支付( %)首期款(含定金)，即： 元;今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币￥ 元(大写) ，在 20xx年xx月xx日前无息分 期还清; . 20xx年xx月xx日支付首期剩余房款 %，即： 元; 2. 20xx年xx月xx日支付首期剩余房款 %，即： 元;
(生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准)
且甲、乙双方达成以下协议：
. 乙方必须在规定的期限内付清全部借款，如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期(延期时间仅限一个月，申请次数仅限一次)，乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部，填写《延期申请表》，待甲方审核通过后，方可批准;
2. 如乙方未按协议规定的时间还款，逾期在30天之内，自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，甲方有权按借款金额的千分之一天的比例收取违约金至付清之日，逾期30天未缴纳款项，乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利，甲方有权处理房产出售给他人，且不退还乙方所缴纳房款，乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字，如乙方拒绝配合甲方，甲方有权在当地人民法院提起诉讼;
3. 办理交房手续前提，乙方需付清全部借款，如逾期产生的违约金，连同借款一并付清;
4. 协议期内，乙方不得随意更变业主身份，不得退房，不得单方面终
2022年还款协议书范本公司2
开发商: (以下简称甲方)
认购方: (以下简称乙方)
身份证/护照(营业执照)号码: 通讯地址: 邮编: 联系电话: 1、 2、 甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。
乙方于 年 月 日购买甲方项目 幢 单元 室，总房款为人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元，已签订认筹协议并交纳定金 元(如果是认筹客户，出示有效认筹协议，认筹金自动转换为定金)，因个人原因导致无法按时交齐首期款，现乙方自愿申请首期款分期支付，具体付款方式如下： 年 月 日，签订《商品房买卖合同》前支付( %)首期款(含定金)，即： 元;今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币￥ 元(大写) ，在 年 月 日前无息分 期还清; 1. 年 月 日支付首期剩余房款 %，即： 元; 2. 年 月 日支付首期剩余房款 %，即： 元;
(生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准)
且甲、乙双方达成以下协议：
1. 乙方必须在规定的期限内付清全部借款，如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期(延期时间仅限一个月，申请次数仅限一次)，乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部，填写《延期申请表》，待甲方审核通过后，方可批准;
2. 如乙方未按协议规定的时间还款，逾期在30天之内，自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，甲方有权按借款金额的千分之一/天的比例收取违约金至付清之日，逾期30天未缴纳款项，乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利，甲方有权处理房产出售给他人，且不退还乙方所缴纳房款，乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字，如乙方拒绝配合甲方，甲方有权在当地人民法院提起诉讼;
3. 办理交房手续前提，乙方需付清全部借款，如逾期产生的违约金，连同借款一并付清;
4. 协议期内，乙方不得随意更变业主身份，不得退房，不得单方面终止该合同;
5. 本协议书一式两份，由开发商、认购方各执一份，具有同等法律效力，发生纠纷，在甲方所在地人民法院诉讼解决;
甲方(签章)： 乙方签字：
代表签字： 乙方盖章： 年 月 日 年 月 日
2022年还款协议书范本公司3
地址：________________电话：_____________邮编：________________
债务人：________________
地址：________________电话：_____________邮编：________________
经过友好协商，双方就有关事项协议如下：
第一条还款内容
1.还款金额：_________人民币。
2.还款期限：自签订此协议之日起债务人至________年____月____日前还清。
3.利率：按照________________的利率执行，具体为：________________。
第二条担保
债务人将________________________________作为还款的抵押。抵押期限：自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。
第三条双方义务
(一)债权人的义务：
1.对债权人交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。
2.在债权人到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给债权人。
(二)债务人的义务：
1.应按照本协议规定时间主动偿还对债权人的欠款及利率。
2.债务人在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。
第四条违约责任
债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款及利息的，债务人应负责违约责任。
第五条本合同经见证后生效。
本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证单位留存二份。
债权人：(签章)
代表人：________________
债务人：(签章)
代表人：________________
签约日期：________年____月____日
见证单位：(签章)：
2022年还款协议书范本公司4
债权人：________________
地址：________________电话：_____________邮编：________________债务人：________________
地址：________________电话：_____________邮编：________________经过友好协商，双方就有关事项协议如下：
第一条还款内容
1.还款金额：_____________________________人民币。
2.还款期限：自
...
